主  页

建筑法 房地产法 法律法规 相关网站 常用资料 专业律师 最新动态    

1、因图纸有缺陷导致的延误如何处理?

我国《合同法》第二百八十四条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”建筑合同一般规定图纸是由业主提供给承包商的。例如GF-1999-0201《建设工程施工合同》第4.1款规定:“发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。这样,如果图纸有缺陷导致延误,是属于业主原因造成的延误,应由业主承担责任。当然,业主可以根据设计合同追究设计人的责任。如果合同规定业主应当提供图纸,则业主对于图纸与技术规范,理所当然要保证它的准确性,如果是因为合同文件有缺陷导致延误,则承包商有权获得损失补偿。

并不是所有建筑合同都是由业主负责准备图纸,有的建筑合同规定由承包商自己负责设计图纸,这种情况下因为图纸有缺陷造成工程延误,则应由承包商自己承担责任。

通常被告(业主)有权要求必要的变更,但如果该变更是因为业主准备的图纸与技术规范有缺陷而不得不进行变更,则业主应当补偿相应的全部损失并应考虑顺延工期,具体作法如同在变更时进行的必要的重新设计一样。

050.gif (6450 字节)

 本网站对法律问题的解答仅供参考,不能直接运用于当事人的具体案例中去。律师的法律服务要根据具体 案件考虑相关的许多因素,因此,如果要得到具体的法律帮助,应当聘请律师并建立委托关系。 咨询电话:01051916308;86957645;13522129553;

 Email: jianzhufa@163.com          回首页